工程认定挂靠后工程款怎么处理
发布时间:2022-02-27   浏览:9906  
分享到:0

一、工程认定挂靠后工程款怎么处理

工程挂靠合同被认定无效后,如果经竣工验收合格的,发包人要按合同约定支付工程款,如果竣工验收不合格,经修复后仍然不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

《中华人民共和国民法典》

第七百九十三条 【建设工程合同无效、验收不合格的处理】建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:

(一)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;

(二)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。

二、工程材料没有如期到达,工期延误,可以顺延工期吗

工期,对建筑工程的重要性不言而喻,但现实生活中影响建筑工程施工的因素非常多,时常会出现工期延误情况,后果不是顺延工期,就是赔偿损失。工程材料没有如期到达,工期延误,就是导致工期可以顺延的一种常见情况。

工程材料没有如期到达,一般可以顺延工期

通常情况下,建设单位(发包方)与施工单位签订建筑工程合同时,通常都会约定由建设单位负责提供工程材料,所以一旦出现工程材料没有如期到达,导致工期延误的,应当认定是建设单位的责任,就属于违约行为。

根据合同法规定,对于建设单位未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,导致施工单位无法施工,造成工期延误的,施工单位是可以要求顺延工期的。同时因工期延误,造成的窝工、停工等损失,施工单位可以要求建设单位赔偿。

需要注意的是,当出现这类情况时,施工单位应当及时办理工期顺延手续,即可避免日后可能出现不必要的纠纷,又可以据此进行索赔。

建筑工程合同无效之后,发包人与承包人最好协商处理工程款、赔偿等相关事宜,要是协商不成的,可以收集相关证据资料到法院起诉索偿。若涉及金额大、情况复杂的,建议找个建筑工程律师协助处理,争取最大的赔偿金额。以上是华律网小编对挂靠工程相关法律的解答。

欢迎您给我们留言
 说说你的需求,让瀚明来帮你吧!
内容: *
联系方式: *
 请勿在留言板中发表非法言论 评论不代表本站观点
 

联  系   人: 武经理
手  机: 13914649988
电  话: 0515-88274888
传  真: 0515-88737496
网  址: www.jshmsx.com
E - mail : vip@jshmsx.com
邮  编: 224000
地  址: 盐城市华邦国际18层

版权所有 © 2011-2019  江苏瀚明潜水工程  
苏ICP备19008145号

扫一扫,惠存名片